裝修公司半途停工，承諾“贈送”的家具還能要嗎？丨宿法說案

新房裝修本是喜事，可工程干到一半，裝修公司卻突然“跑路”，不僅施工戛然而止，連當初承諾“贈送”的家具也化為泡影。當合同因裝修公司原因被迫解除，白紙黑字的“優惠承諾”是否也隨之失效？

基本案情

原告葉某與被告裝修公司簽訂《家庭居室裝飾裝修工程施工合同》，約定由該公司負責裝修葉某的房屋，合同總價7.6萬余元。后葉某按約支付了7.2萬余元。

然而，裝修公司在施工中途停工，此前在《優惠（贈送）補充約定》中承諾贈送的家具、電器也一直未交付。雙方就賠償問題協商無果，葉某遂訴至法院，請求解除合同，并要求裝修公司支付違約金、退還未完工部分價款以及未交付贈送家具、電器所造成的損失。

裝修公司認可工程未完工的事實，同意解除合同并支付逾期違約金，但對贈送物品的賠償問題提出異議。公司辯稱，補充約定中寫明“如合同因故終止，則優惠（贈送）內容同時失效”，現合同解除，贈送條款自動失效；此外，公司不認可葉某主張的贈品價格，認為應按市場價核算。

那么，葉某要求賠償贈品損失的主張能否得到支持？如果可以，賠償金額又該如何確定？

法院審理

宿遷經開區法院經審理認為，雙方對《優惠（贈送）補充約定》中“合同終止則贈送失效”這一條款的理解存在爭議。該條款不應被機械理解為無論何種原因導致合同終止，贈送內容一律失效。

對合同條款的解釋應結合合同整體、訂立目的、交易習慣以及誠實信用原則進行綜合判斷。在本案中，該條款的適用前提應限定為因葉某原因導致合同終止，而在因裝修公司違約行為致使合同解除的情形下不應當適用。理由如下：

一、從條款體系看

該約定應置于雙方權利義務的整體框架中理解，其目的在于防范業主單方解約的風險，而非為裝修公司自身違約提供免責依據。所謂“贈送”，實為裝修公司為促成整體交易所提供的商業優惠，已成為合同對價的一部分。

若允許裝修公司以自身違約行為導致合同終止為由免除贈送義務，將導致嚴重的體系沖突和權責失衡，裝修公司可通過自身根本違約，免除其贈送義務，而使原告承擔損失。

二、從締約目的看

葉某簽訂合同是為了在約定總價內獲得包含家具、電器在內的完整裝修服務，而裝修公司則旨在通過整體優惠方案獲取工程款。條款中“合同終止則贈送失效”的真實意思，應理解為在業主主動放棄交易、致使裝修公司合同目的落空時，允許其收回優惠，以平衡商業風險。

據此，只有將該條款解釋為僅因業主原因終止時方可適用，才符合雙方在訂立合同時可合理預期的商業目的與利益安排。

三、從誠實信用原則看

裝修公司作為提供格式條款的專業機構，在提供格式條款時，負有依誠信原則擬定條款并提示說明的義務。若允許裝修公司通過主張只要合同終止，贈與內容均無效，并以此免除贈送的義務，無異于鼓勵其利用條款文義的模糊性，從其制造的違約事實中獲利，構成了明顯的權利濫用，與誠信原則背道而馳。

因此，法院認定，因裝修公司違約導致合同解除，其不能免除未交付贈送物品所應承擔的賠償責任。關于賠償金額，雙方已在補充約定中列明贈送物品及價格，裝修公司主張按市場價核算的意見不予采納。

法院根據約定及裝修公司宣傳資料，確認贈品總價值為2.2萬余元。綜上，法院判決裝修公司向葉某返還未完工工程款及贈品賠償款共計5.7萬余元。

法官說法

裝修合同中常見的“贈送”條款，名義上是優惠，實則是商家吸引客戶、促成交易的一種商業手段，其價值通常已包含在業主支付的整體費用中。

本案提醒廣大消費者，在簽訂裝修合同時，要特別注意類似“合同終止則贈送失效”的格式條款。如遇到工程爛尾、商家違約等情況，應注意保存合同、付款憑證及溝通記錄，及時通過合法途徑主張權益。同時，也告誡裝修企業，誠信履約是經營之本，唯有以信譽立足，方能贏得市場與客戶的長期信賴。

文中部分圖片由AI生成

來源：經開區法院

如果您喜歡我們推送的文章，請將"宿遷中院公眾號"加為星標，分享您喜歡的文章并點擊頁面下方的“在看”“點贊”。